<<
>>

1.5.5.

Основные особенности правовой регламентации рассматриваемого обязательства выражаются в особом порядке заключения договора и рассмотрения разногласий, возникающих при его заключении; гарантированности платежей за выполненные работы; в установлении специальных оснований для возмещения убытков.

Существенными условиями договора являются условия об объеме и стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств (ст. 766 ГК).

В то же время полагаем, что отдельные нормы института государственного контракта, в принципе направленные на решение указанных выше задач, неадекватно отражают реально существующую экономическую ситуацию, характеризующуюся дефицитностью бюджетного финансирования.

Так, в ст. 767 ГК предусмотрено, что при уменьшении средств, выделенных на финансирование работ для государственных нужд, стороны должны согласовать новые сроки выполнения работ; подрядчик вправе требовать от государственного заказчика возмещения убытков, вызванных изменением сроков. Данная норма, устанавливающая дополнительные гарантии защиты интересов подрядчика, не соответствует нынешнему состоянию экономических отношений. Как следствие, она практически не применяется судами.

Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ было рассмотрено дело по иску ТОО "347" к АООТ "ЛОМО" о расторжении договора на строительство объектов заказчика и взыскании убытков, причиненных прекращением строительства договорных объектов. Президиум в иске о взыскании убытков отказал, сославшись на то, что по причине сокращения бюджетного финансирования выполнение обязательств по строительству стало невозможным и, следовательно, договорные обязательства между сторонами прекращены в силу п. 1 ст. 416 ГК (невозможность исполнения, вызванная обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает)*(364).

<< | >>
Источник: Ю.В. Романец. Система договоров в гражданском праве России. 2006

Еще по теме 1.5.5.:

  1. Л.О. Доліненко, В.О. Доліненко, С.О. Сарновська. Цивільне право України, 2006
  2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
  3. ПЕРЕДМОВА
  4. Частина І ПРОГРАМА КУРСУ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
  5. Розділ І. Загальні положення цивільного права
  6. Тема 1. Поняття цивільного права. Предмет та метод, система цивільного права. Функції та принципи цивільного права
  7. Тема 2. Цивільне законодавство України
  8. Тема 3. Поняття, елементи та види цивільних правовідносин
  9. Тема 4. Здійснення цивільних прав і виконання обов’язків
  10. Тема 5. Захист цивільних прав та інтересів
  11. Тема 6. Об’єкти цивільних прав
  12. Тема 7.ФІЗИЧНІ особи як суб’єкти цивільного права
  13. Тема 8. Юридичні особи
  14. Тема 9. Держава як суб’єкт цивільного права. Територіальні громади та Автономна Республіка Крим як суб’єкти цивільного права
  15. Тема 10. Правочини: поняття, види. Умови чинності правочину
  16. Тема 11. Представництво і довіреність
  17. Тема П.Строки. Позовна давність
  18. Нормативний матеріал:
  19. Література
  20. Розділ ІІ Особисті немайнові права фізичних осіб